Договір надання послуг - виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність). Підряд чи послуги: як вибрати вид договору та що в ньому слід прописати Послуги ісп

Договір №ТН ____

возмездного наданняпослуг з будівельного/технічного нагляду

м. Москва "____" _______ 20__ р.

Названий надалі «Замовник», з одного боку, і

Акціонерне товариство «ВК Комфорт», іменоване надалі «Виконавець», що діє на підставі Статуту, з іншого боку надалі спільно звані «Сторони», уклали цей Договір (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги з будівельного / технічного нагляду (далі – послуги) при виробництві ремонтних, оздоблювальних та інших робіт (далі - роботи) у приміщенні Замовника загальною площею _______, розташованому за адресою: _______________________ (далі «Об'єкт») , а Замовник сплатити надані послуги, у строки та порядку, визначеними цим Договором.

1.2. При наданні послуг Виконавець керується цим Договором, чинним законодавством України, будівельними нормами та правилами, технічними регламентамита іншими нормативними актами.

2. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає послуги з технічного нагляду з дати підписання Акту допуску до ремонтно-оздоблювальних робіт, а далі – відповідно до завдання на ремонт, затвердженого Замовником.

2.2. На підставі письмової заяви Замовника у разі призупинення підрядною організацією ремонтних, оздоблювальних та інших робіт Сторони припиняють дію цього Договору на період їх припинення, при цьому Сторони підписують Акт про зупинення дії договору. Термін дії цього Договору поновлюється на підставі заяви Замовника після поновлення підрядною організацією робіт.

2.3 . Датою закінчення послуг за цим Договором вважається дата завершення Підрядних робіт на Об'єкті.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник зобов'язується:

3.1.1. Здійснювати оплату виконаних Виконавцем робіт у порядку та строки, передбачені розділом 5 цього Договору.

3.1.2. Передати виконавцю всю необхідну документацію щодо робіт, обумовлених у п. 2.1.

3.1.4. Організувати доступ Виконавця на Об'єкт у присутності Замовника або його законного представника.

3.1.5. Забезпечити об'єкт на час проведення робіт штатними засобами пожежогасіння з організацією пожежного посту, із застосуванням індивідуального пожежного рукава, запитаного від ХВС, а також переносних вогнегасників заводського виготовлення.

3.1.6. Прийняти послуги за актом здачі-приймання наданих послуг.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Вимагати від Виконавця подання письмових звітів за наслідками здійснення технічного нагляду.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Надати послуги з технічного нагляду у наступному обсязі:

Здійснювати перевірку відповідності якості виконаних у рамках Договору підряду робіт, що застосовуються, конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам нормативно- технічної документації, а також встановленим у Російської Федераціїдержавним стандартам та правилам, включаючи перевірку наявності документів, що засвідчують їхню якість;

Візувати акти про приймання виконаних робіт (форма КС-2), що пред'являються Замовнику в рамках Договору підряду, шляхом проставлення на кожному екземплярі підпису уповноваженої особита, підтверджуючи цим обсяг та якість виконаних підрядних робіт, їх відповідність проектно-кошторисної документації, умовам Договору підряду, відповідність виконавчої документації, пред'явленої Замовнику, вимогам нормативно-технічної документації;

Контролювати правильність проведення підрядною організацією та постачальниками вхідного контролю будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та іншої продукції, що використовується в роботі на Об'єкті, а також забезпечити запобігання використанню для робіт на Об'єкті продукції, що не пройшла вхідний контроль;

Постійно проводити контроль якості робіт з урахуванням етапів, що виконуються в рамках Договору підряду;

Контролювати своєчасне та правильне ведення загального та спеціальних журналів робіт у рамках Договору підряду;

Фіксувати результати будівельного/технічного нагляду за роботами на Об'єкті в журналах робіт, де вказуються допущені відхилення від проектної документаціїта діючих нормативних документів, Забезпечувати виправлення допущених відхилень;

Негайно інформувати Замовника про необхідність зупинення робіт за Договором підряду у випадках виявлення непридатності або недоброякісності матеріалів, обладнання, порушення технології виконання робіт, а також інших обставин, що загрожують безпеці або якості робіт, або створюють неможливість завершення робіт у встановлений термін;

Своєчасно інформувати Замовника про всі порушення, виявлені під час здійснення будівельного/технічного нагляду за роботами на Об'єкті (у тому числі виявлення відступів від проекту, використання матеріалів та виконання робіт, якість яких не відповідає вимогам технічної документації, ГОСТ та БНіП);

брати участь у виробничих нарадах, інспекційних перевірках та інших заходах, пов'язаних з будівельним/технічним наглядом, що проводяться Замовником;

Здійснювати контроль за наявністю та правильністю ведення виконавчої документації у рамках Договору підряду;

У необхідних випадках вносити пропозиції щодо зміни проектної документації, термінів завершення окремих видівробіт чи етапів будівництва (ремонту) у рамках Договору підряду;

Брати участь у роботі робочої приймальної комісії;

брати участь у перевірках, що проводяться органами державного будівельного нагляду, іншими уповноваженими на такі перевірки інспекціями та комісіями;

забезпечувати огляд прихованих робіт та складання відповідних актів.

4.1.2. Надавати Замовнику копії Приписів підрядної організації, в яких зазначається:

Які відступи від проекту, дефекти, порушення технічних умов, будівельних норм і правил, правил роботи на об'єкті було виявлено;

Конкретні вимоги, створені задля усунення зазначених відступів із зазначенням термінів їх усунення.

4.1.3. У міру виконання будівельних робіт, підписувати підрядній організації наступні Акти виконаних робіт, згідно з проектом, БНіП, технологіями:

- вхідного контролю будівельних матеріалів (Сертифікати на використовуваний матеріал);

- Влаштування підлог (виконавча схема з прив'язками до основних конструкцій + сертифікати на матеріали + Акт огляду монтажу зрівнювання потенціалу в «мокрих зонах» (для теплої підлоги);

- монтаж перегородок (Сертифікати на використовувані матеріали);

- монтаж системи водопостачання (Сертифікати на використовувані матеріали з додатком Актів про проведення гідравлічних та пневмо випробувань + виконавча схема з прив'язками до основних конструкцій);

- монтаж системи каналізації (Сертифікати на використовувані матеріали з додатком Актів про проведення випробувань шляхом протоки + виконавча схема з прив'язками до основних конструкцій);

- монтаж електрокабелів (виконавча схема з прив'язками до основних конструкцій + сертифікати на матеріали);

- монтаж системи опалення (за наявності даного виду робіт, сертифікати, паспорти, накладні на матеріали, що використовуються, з додатком Актів про проведення гідравлічних + виконавча схема з прив'язками до основних конструкцій);

Акти виконаних робіт:

Влаштування гідроізоляції;

Влаштування підлог;

Монтаж перегородок;

Монтаж системи водопостачання;

Монтаж системи каналізації;

Монтаж електрокабелів;

Монтаж системи опалення;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Залучити до виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб.

4.2.2. Самостійно визначати порядок виконання своїх зобов'язань.

4.2.3. Вимагати від Замовника оплати наданих послуг відповідно до цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг Виконавця розраховується виходячи з 200 (двісті) руб. за 1 кв. метр загальної площі, і складає ______________________________________________.

5.2. Замовник оплачує послуги за цим Договором авансовим платежем у розмірі 100% вартості послуг, передбаченої в п. 5.1. Договору протягом 3-х банківських днів з моменту підписання цього Договору.

5.3. Відсотки у розмірі попередньої оплати (авансу) не нараховуються і сплаті не підлягають.

5.4. Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковому порядку платіжними дорученнями.

5.5. Зобов'язання Замовника з оплати вважається виконаним у момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

5.6. Вартість послуг, встановлена у п. 5.1., є твердою і може змінюватись лише у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

6. ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ НАВАНТАЖЕНИХ ПОСЛУГ

6.1. Замовник повинен прийняти надані послуги та підписати Акт здачі-приймання наданих послуг протягом 3-х робочих днів з дня отримання його від Виконавця. У разі відмови від його підписання складається мотивована відмова.

6.2. У разі не підписання Акту здачі – приймання наданих послуг у зазначений термін, а також за відсутності мотивованої відмови в цей же термін, Виконавець робить на Акті відповідну позначку. У цьому випадку послуги Виконавця вважаються прийнятими Замовником без будь-яких заперечень, а Акт, складений Виконавцем в односторонньому порядку, є належною та достатньою підставою для розрахунків за Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежні виконання зобов'язання за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючим законодавствомРосійської Федерації.

7.2. Виконавець має право не приступати до виконання зобов'язань за Договором або призупинити надання послуг у разі порушення Замовником своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, повідомивши про це Замовника за 7 (п'ять) календарних днів до призупинення надання послуг.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набуває чинності з дати, його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Розірвання Договору здійснюється за згодою Сторін у встановленому законом порядку.

8.3. Виконавець має право відмовитись від виконання цього Договору у разі триразового невиконання Підрядником приписів Виконавця про порушення, виявлені під час проведення ремонтних, оздоблювальних та інших робіт підрядною організацією, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством, із попередженням про це Замовника за 15 календарних днів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. У всьому, що не зазначено в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Сторони звільняються від часткового або повного виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться такі події: землетруси, повені, пожежі, вибухи, осідання ґрунту та інші явища стихійного характеру, а також заборонні дії державних та місцевих органів влади, страйки, військові дії, режим надзвичайного (особливого, військового) тощо) положення.

9.3. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають рівну юридичну силу.

9.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні, лише якщо вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Під письмовою формою Сторони для цілей цього Договору розуміють як складання єдиного документа, а також обмін листами, телеграмами, повідомленнями з використанням засобів факсимільного зв'язку, що дозволяє ідентифікувати відправника та дату відправлення.

10. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

За договором відплатного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні діїабо здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується сплатити за ці послуги.

Договір надання послуг є консенсуальним, двостороннім та відплатним.

Суб'єктами договору з надання послуг є виконавець (послугодавець) і замовник (послугоодержувач). ЦК не містить будь-яких спеціальних вимог до суб'єктного складу зобов'язання щодо надання послуг. Проте, для надання окремих видів послуг встановлюються спеціальні правила. Так, діяльність з надання послуг зв'язку, аудиторських, медичних та деяких інших підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Типовий договір

ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. _________________ «___» __________ 20 __ р.

________________________________

(найменування організації або ПІБ)

чинний на підставі _____________________________________________, що називається надалі «Замовник», та __________________________________,

(найменування підприємства або ПІБ)

чинний на підставі _____________________________________________,

(Статуту, положення, довіреності)

іменоване надалі «Виконавець», уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За договором надання послуг Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, зазначені в п. 1.2 цього договору, а Замовник зобов'язується сплатити замовлені послуги.

1.2. Виконавець зобов'язується надати такі послуги:

__________________________________,

__________________________________.

іменовані надалі «Послуги».

1.3. Термін виконання робіт з «__» ______ 20 __ р. до «__» ______ 20 _ р. Виконавець має право виконати роботи достроково.

1.4. Послуги вважаються наданими після підписання акта приймання-здачі Послуг Замовником або його уповноваженим представником.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надати Послуги належної якості.

2.1.2. Надати Послуги у повному обсязі та у строк, зазначений у п. 1.3. справжньої угоди.

2.1.3. На вимогу Замовника безоплатно виправити всі виявлені недоліки протягом ____ днів.

2.1.4. Виконавець повинен виконати роботу особисто.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Замовник зобов'язаний сплатити роботу за ціною, зазначеною у п. 3 цього договору, протягом _____ днів з моменту підписання акта приймання-здачі Послуг.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. У будь-який час перевіряти хід і якість роботи, яку виконує Виконавець, не втручаючись у його діяльність.

2.3.2. Відмовитися від виконання договору у будь-який час до підписання акта, сплативши Виконавцю частину встановленої ціни пропорційно до частини наданих Послуг, виконаних до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору.

3. Ціна договору та порядок розрахунків

3.1. Ціна цього договору складається з винагороди Виконавцю у вигляді _________ (____________) крб. І суми витрат Виконавця у вигляді _________ (____________) крб.

3.2. Ціна цього договору становить: _________________________ руб.

3.3. Сплата Замовником Виконавцю ціни договору здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначеного у цьому договорі.

4. Відповідальність сторін

4.1. За порушення терміну надання Послуг, зазначеного у п. 1.3 цього договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі ___% від суми договору та пеню з розрахунку ___% від суми договору за кожний день прострочення.

4.2. Заходи відповідальності сторін, не передбачені цим договором, застосовуються відповідно до норм громадянського законодавства, чинного біля Росії.

4.3. Сплата неустойки не звільняє Виконавця від виконання лежачих у ньому
зобов'язань чи усунення порушень.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів сторони після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей передають їх на розгляд у суді.

6. Заключні положення

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін. Додатки до цього договору становлять його невід'ємну частину.

6.2. Цей договір складено у двох примірниках російською мовою. Обидва екземпляри ідентичні та мають однакову силу. Кожна зі сторін має один примірник цього договору.

Чинним Законом України передбачено безліч типів цивільно-правових угод.

Серед таких цивільно-правових угод виділяють договір про надання послуг.

Договір надання послуг – це двостороння юридична угода. Відповідно до двосторонньої домовленості одна сторона, яка називається виконавцем, зобов'язується надати другій стороні – замовнику – послугу на платній основі. Іншими словами, договір надання послуг передбачає взаємовигідне, добровільне, плідне співробітництво між двома особами: замовником і виконавцем.

Зазначимо, що договір про надання послуг може укладатися як між фізичними особами – громадянами РФ, так і між юридичними особами- Організаціями.

Договір відплатного надання послуг та Цивільний кодекс РФ

Договір надання послуг регламентований ДК РФ (Цивільним кодексом). Норми поведінки сторін прописані на чолі 39 ст. 783 ЦК. Цивільний кодекс РФ визначає договори надання послуг як угоди, згідно з якими одна сторона - виконавець - приймає зобов'язання надати певну послугуз іншого боку – замовника, яка гарантує подальшу оплату отриманого результату.

Предметом договору є послуги зв'язку, медичні, ветеринарні, аудиторські, консультаційні, інформаційні послуги, послуги з навчання, туристичного обслуговування та ін.

Умови Договору надання послуг

Як правило, договори надання послуг містять кілька типових пунктів. Так, у договорах надання послуг повинні бути чітко прописані терміни виконання роботи, надання послуг виконавцем. Також у договорах надання послуг повинен бути прописаний механізм оплати замовником роботи або послуги. Крім цього, у договорах надання послуг повинно бути зафіксовано місце виконання робіт.

Крім цього, у договорах надання послуг повинен утримуватися пункт, що відображає предмет договору.

У разі потреби в договорах надання послуг слід навести перелік конкретних дій, які повинен вчиняти виконавець. При цьому важливо не допустити надто розмитих чи загальних формулювань у тексті контракту. Якщо буде незрозуміло, що саме треба зробити виконавцю, то предмет контракту вважатиметься неузгодженим.

Таким чином, договір надання послуг повинен містити суттєві умови, тобто такі умови, без яких двосторонню угоду не можна вважати дійсною.

У кожній окремо складеній угоді можуть бути три види умов:

обов'язкові;

додаткові;

випадкові.

Обов'язковими умовами є: предмет угоди, терміни виконання та сума винагороди та порядок її виплати.

Велике значення приділяється предмету, тобто точному описі роботи, місця та терміну її виконання.

Додаткові умови обумовлюються в індивідуальному порядкуі залежить від специфіки самої послуги. Тут сторони обумовлюють якість роботи, місце та час виконання роботи, надання послуги, участь у процесі третіх осіб та багато інших нюансів.

Крім того, у документі мають бути зазначені права та обов'язки сторін, їх відповідальність у разі недобросовісного виконання своїх обов'язків.

З урахуванням вищевикладеного можна дійти невтішного висновку у тому, що договір возмездного надання послуг може бути складено максимально точно, тобто утримувати всі істотні умови. Це допоможе уникнути суперечок між замовником та виконавцем.

Обов'язки виконавця за договором надання послуг

Відплатне надання послуг у межах договору надання послуг передбачає значний обсяг обов'язків, покладених на виконавця. До таких обов'язків за договором надання послуг відносяться такі.

По-перше, виконавець зобов'язаний надати замовнику повну та вичерпну інформацію про себе (наприклад, статутні документи, дані про чинні ліцензії, свідоцтво про державної реєстрації, свідоцтво про постановку на облік у податкових органах, бухгалтерську звітність, фактичну адресу офісу фірми та ін.).

По-друге, виконавець зобов'язаний надати послугу точно у строки, прописані у договорі. Винятком із цього правила можуть бути випадки, коли затримка у часі надання послуг утворюється через форс-мажорні обставини.

По-третє, виконавець, виходячи з статті 780 ДК Росії, має надати свої послуги у межах договору возмездного надання послуг особисто. При цьому якщо із замовником досягнуто згоди, то частина роботи може бути довірена третім особам.

Права замовника за договором надання послуг

Оскільки договір має надання послуг, то замовник наділяється істотними правами. До таких прав замовника можна віднести такі права.

По-перше, замовник при освіті прострочення за часом надання послуг може вимагати від виконавця сплати щоденної неустойки у розмірі 3% вартості надання послуг.

По-друге, навіть якщо виконавець виконує свою роботу за договором возмездного надання послуг належним чином і укладається точно в строк, замовник може відмовитися від подальшої співпраці з наступних підстав:

Договори надання послуг обов'язкові для виконання з точки зору надання послуг або виконання робіт від початку і до кінця тільки для виконавця. При цьому якщо замовник скористався цим правом та розірвав договір, то в цьому випадку замовник повинен сплатити вже наданий обсяг послуг. Зазначимо, що замовник зобов'язаний повідомити виконавця про бажання відмовитися від подальшої співпраці та розірвати договір письмовому вигляді.

Коли договір возмездного надання послуг вважається виконаним

Факт виконання умов договору возмездного надання послуг визнається під час підписання акта приема-передачи.

Відмова замовника від послуг виконавця за договором надання послуг

Згідно зі статтею 782 ЦК Росії, замовник може без пояснення причин та в односторонньому порядку повідомити виконавця про свою відмову від послуг. У договорі може бути жодних обмежень цього право. Єдиний випадок, коли замовник не може відмовитися від укладеного правочину – це коли робота вже зроблена або послуга надана, та підписано відповідний акт приймання виконаних робіт чи наданих послуг.

Якщо замовник скористався своїм правом та відмовився від послуг виконавця, то замовник повинен:

по-перше, повідомити про це виконавця письмово;

по-друге, припинити фактичне користування послугами.

Виконавець, своєю чергою, має право вимагати грошову компенсацію за вже виконану роботу чи послугу.

Залишилися ще питання щодо бухобліку та податків? Задайте їх на бухгалтерському форумі.

Договір надання послуг: подробиці для бухгалтера

Чи може громадянин бути самозайнятим, маючи постійну роботу в організації та інші питання про самозайнятих
купівлі-продажу; - енциклопедія рішень. Договір надання послуг; - енциклопедія рішень. Форма договору надання послуг; - енциклопедія рішень. Договір... . * (5) Спеціальних вимог до форми договору возмездного надання послуг і формі договору підряду... РФ допускають важливу можливість укладання договору возмездного надання послуг у усній формі (ст. 159 ...
Договір транспортної експедиції при перевезенні по Росії: оформлення документів та облік
Що ж договір експедиції оформляється як договір возмездного надання послуг, всі розрахунки з третіми...
Ризики під час укладання договору з ІП надання послуг з управління організацією
З учасників товариства) на підставі договору надання послуг з управління поточною фінансово-господарською... на ціноутворення. Зверніть увагу: Ціна договору возмездного надання послуг включає компенсацію витрат... відносинах із суспільством виходячи з договору возмездного надання послуги; називається «керуючим» і як...
Огляд листів Міністерства фінансів РФ за липень 2019 року
Професійний дохід, з якими укладено договори надання послуг, то індивідуальний підприємець повинен враховувати...
Коли договір із ІП буде визнано трудовим?
Суд дійшов висновку, що договір надання послуг між індивідуальним підприємцем та організацією... : відносини організації з контрагентами оформлені договорами надання послуг, виконання робіт (надання послуг) – актами... аналогічного договору); залучені товариством за договорами надання послуг фізичні особи, що мають статус ІП... матеріали, що належать замовнику; умовою укладання договорів надання послуг з фізичними особами була їхня...
Про деякі питання укладання цивільно-правових договорів
Ст. 720 ЦК України). За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника, які зазначені в договорі. До договору надання послуг застосовуються загальні положення про підряд... , ст. 783 ДК РФ для договору возмездного надання послуг (на відміну договору підряду... відповідно до ДК РФ до договору возмездного надання послуг застосовуються загальні положення про підряд...
Виплати запрошеному артисту: оподаткування ПДФО та страховими внесками
Ст. 779 ДК РФ за договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника... за повністю надану послугу за договором возмездного надання послуг, або її окремий етап...
Необґрунтована податкова вигода під час укладання ТОВ цивільно-правових договорів з ІП замість оформлення трудових відносин
Підприємець). Відносини з контрагентами оформлялися договорами надання послуг, виконання робіт (надання послуг) – актами... орган встановив, що залучені за договорами надання послуг фізичні особи, що мають статус індивідуальних... ТОВ та контрагентами, які працювали за договорами надання послуг, фактично склалися трудові відносини. Суди... між ТОВ та контрагентами за договорами надання послуг фактично склалися трудові відносини. При...

Договір надання послуг. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії чи здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити послуги.
Правила глави 39 Цивільного Кодексу застосовуються до договорів надання послуг зв'язку, медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання, туристичного обслуговування та інших, за винятком послуг, що надаються за договорами, передбаченими главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 Цивільного Кодексу.

Якщо інше не передбачено договором надання послуг, виконавець зобов'язаний надати послуги особисто.

Замовник зобов'язаний сплатити надані йому послуги у строки та в порядку, зазначені в договорі надання послуг.

У разі неможливості виконання, що виникла з вини замовника, послуги підлягають сплаті в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором надання послуг.

У разі коли неможливість виконання виникла за обставинами, за які жодна зі сторін не відповідає, замовник відшкодовує виконавцю фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено законом або договором надання послуг.

Замовник має право відмовитися від виконання договору надання послуг за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат.

Виконавець має право відмовитися від виконання зобов'язань за договором надання послуг лише за умови повного відшкодування замовнику збитків.

Загальні положення про підряд (статті 702 - 729 ЦК) і положення про побутовий підряд (статті 730 - 739 ЦК) застосовуються до договору надання послуг, якщо це не суперечить статтям 779 - 782 Цивільного Кодексу, а також особливостям предмета договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю«Фантом», що називається далі «Замовник», в особі директора Веревкіна Миколи Олександровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Індивідуальний підприємецьФедічкін А. В., що називається далі «Виконавець», в особі Федічкіна Андрія Володимировича, що діє на підставі Свідоцтва, з іншого боку, далі спільно звані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується власними силами надавати послуги з участі у виробничому процесі, управління та виконання інших функцій за заявкою Замовника, на території підприємства Замовника, розташованого за адресою: м. Москва, вул. Вільхівська, 11.
1.2. Замовник зобов'язується своєчасно здійснювати оплату за послуги Виконавцю.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець має право:
2.1.1. Отримувати доступ до внутрішніх локальних актів Замовника, технічної документації, а також інших джерел інформації в частині забезпечення безпеки об'єкта.
2.1.2. Має право змінювати вартість на послуги, але не більше одного разу протягом календарного року.
2.2. Виконавець зобов'язується:
2.2.1. В обумовлені терміни виконувати доручення Замовника, передбачені цим Договором.
2.2.2. За письмовою заявкою Замовника проводити обстеження об'єктів, з наступним складанням акта, в якому відображаються пропозиції щодо технічної укріпленості, використання технічних засобів, виду, необхідної кількості постів та чисельності охорони на об'єкті.
2.2.3. Здійснювати за письмовими заявками Замовника консультування та підготовку рекомендацій з питань забезпечення безпеки об'єктів Замовника.
2.2.4. Сприяти підтримці у приміщеннях протипожежної безпеки за умови виконання Замовником протипожежних заходів та забезпечення первинними засобами пожежогасіння.
2.2.6. Заходи, зазначені у пунктах 2.2.2; 2.2.3. здійснювати за додаткову плату.
2.3. Замовник має право:
2.3.1. Вносити пропозиції щодо покращення якості надання послуг Виконавцем.
обладнання, необхідне виконання Виконавцем своїх зобов'язань.
2.4.3. Встановити на об'єкті у певних місцях справні засоби первинного пожежогасіння, проводити профілактичні заходи щодо пожежної безпеки.
2.4.4. Забезпечити висвітленням на території підприємства.
2.4.5. Вимагати від своїх працівників, а також від клієнтів, відвідувачів та партнерів дотримання заходів протипожежної безпеки на території підприємства.
2.4.6. Вчасно оплачувати послуги Виконавця за цим договором.
2.4.7. Письменно повідомляти Виконавця протягом 2 (Двох) робочих днів про зміну керівника, а також інших осіб, відповідальних за договірні відносини, з підтвердженням їх повноважень (накази, довіреності, розпорядження), зміну реквізитів підприємства з направленням документів, що підтверджують зазначені зміни, адреса Виконавця.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУнку

3.1. Вартість послуг Виконавця за цим Договором становить 103 960 (сто три тисячі дев'ятсот шістдесят) рублів 00 копійок на місяць.
3.2. Оплата послуг Виконавця провадиться шляхом перерахування грошових коштівна розрахунковий рахунок Виконавця у такому порядку:
- аванс (передоплата) не менше 60% від суми оплати послуг Виконавця за попередній місяць до 05 числа поточного місяця на підставі рахунку,
- Остаточний розрахунок - до 10 числа місяця, наступного за звітним.
3.3 Замовник зобов'язаний протягом 3 робочих днів розглянути поданий акт, підписати його, завірити печаткою та один примірник повернути на адресу Виконавця. За наявності зауважень щодо наданих послуг Замовник повертає акт із мотивованою відмовою у письмовій формі у зазначений вище термін. При ненадходженні акта в обумовлений термін Виконавцю послуги вважаються прийнятими Замовником за актом без зауважень.
3.4. У разі зміни умов, що визначають вартість послуг, Виконавець письмово, за 10 днів повідомляє Замовника та надає новий розрахунок на розгляд Замовнику.
Угода про зміну вартості послуг оформляється шляхом підписання Сторонами Договору додаткової угодидо Договору без переоформлення Договору.
3.5. У разі не надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у строки, зазначені у п. 3.2. цього Договору Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити дію цього Договору, письмово повідомивши про це Замовника за 1 день до припинення надання послуг.
3.6. У разі непогашення заборгованості з оплати послуг Виконавця протягом одного місяця з моменту припинення дії цього Договору Виконавець має право односторонньому порядку розірвати Договір без додаткового попередження Замовника.
3.7. Днем виконання Замовником своїх зобов'язань щодо оплати послуг Виконавця вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок останнього.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконаннязобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства РФ.
4.2. За кожний день прострочення оплати послуг надання персоналу з пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості. Нарахування пені провадиться на підставі направлення письмової претензії Виконавцем Замовнику та письмового підтвердження Замовника про його прийняття. Нарахування пені провадиться з дати письмового підтвердження прийняття претензії Замовником.
4.3 Виконавець у разі неналежного виконання або невиконання умов цього договору несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику.
4.4. Факти заподіяння шкоди встановлюються органами дізнання, слідством, судом у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Винність Виконавця встановлюється двосторонньою комісією, що складається з представників Замовника та Виконавця, у разі виникнення спорів щодо винності Виконавця, які не можуть бути вирішені зазначеною комісією, суперечка передається на розгляд до суду.
Розмір збитків підтверджується відповідними документами, складеними за участю Виконавця. У разі розбіжності розміру збитку, встановленого Замовником та розміру шкоди, встановленого судом, відшкодуванню підлягає шкода, встановлена судом.
Відшкодування збитків провадиться після складання двостороннього акта, або набрав законної сили вироку, рішення, ухвали або ухвали суду.
4.5. Розмір шкоди, що не оспорюється сторонами, відшкодовується протягом 30 днів після надання Замовником Виконавцю повного пакета необхідних документів.
4.6. Виконавець звільняється від матеріальної відповідальності:
— за шкоду, заподіяну з вини працівників Замовника під час виконання ними трудових обов'язків;
- За розкрадання особистого майна працівників Замовника;
- за розкрадання з опечатаних, пломбованих або закритих на ключ приміщень без порушення печаток, пломб, дверей та запорів та інших явних слідів проникнення до приміщення Замовника;
- за збитки, заподіяні внаслідок загоряння, пожежі, вибуху, масових заворушень, інших стихійних лих.

5. Дії непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору внаслідок подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов'язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумним методам.
І тут виконання зобов'язань за договором відкладається на час дій обставин непереборної сили.
5.2. При настанні зазначених у п. 5.1. обставин, сторона, для якої створилася неможливість виконання її зобов'язань за цим договором, повинна у найкоротший термін сповістити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних свідоцтв, але в будь-якому разі не пізніше 10 днів після їх початку.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Умови цього договору та угод (протоколів тощо) до нього конфіденційні та не підлягають розголошенню.
6.2. Сторони вживають усіх необхідних заходів для того, щоб їх працівники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі цього договору та додатків до нього.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір набирає чинності з 09.00 год. «01» червня 20__р. та діє протягом 1 (одного) року.
7.2. Умови договору та додатків до нього можуть бути змінені за згодою сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються у двотижневий термін.
7.3. Вартість надання послуг за цим договором підлягає щорічній індексації з урахуванням темпів зростання рівня інфляції біля РФ.
7.3. Кожна із сторін у будь-який час має право розірвати цей Договір та про свій намір за 30 (тридцять) днів надсилає іншій стороні письмове повідомлення про розірвання договору. Протягом цього терміну сторони виконують свої обов'язки за цим Договором.
7.4. Якщо за 15 днів до закінчення терміну цього Договору сторони не повідомили письмово про припинення дії цього Договору, то він вважається продовженим на кожний наступний календарний рік на тих самих умовах. У порядку, встановленому цим пунктом, цей Договір може продовжуватись необмежену кількість разів.
7.5. Всі суперечки сторін за цим договором та у зв'язку з ним, за якими сторони не можуть дійти взаємної згоди, вирішуються у Арбітражний судМосковський край.
7.6. Цей Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має рівну юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
________________________
________________________

За договором надання послугвиконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується сплатити за ці послуги (п. 1 ст. 779 ЦК).

Найбільш близький до цього виду договору є договір підряду. Проте якщо договорі підряду предметом договору є упредметнений результат робіт, то договорі возмездного надання послуг предметом є самі послуги.

Характеристика договору:консенсуальний, двосторонньо-зобов'язуючий, відплатний.

Види зобов'язань щодо надання послугдиференціюються за характером діяльності послугодавця:

медичні;

ветеринарні;

Консультаційні;

Аудиторські;

інформаційні;

По навчанню та інші.

Перелік цих послуг не закрито, проте до них не належать послуги, що надаються за договорами, спеціально передбаченими рештою глав ДК РФ.

Особливості правового регулюваннявозмездного надання послуг:

Положення гол. 39 ДК, присвячені регулюванню возмездного надання послуг, не поширюються ті послуги, які самостійно врегульовані ДК РФ, зокрема на договори комісії, доручення, банківського вкладу, банківського рахунки, на зобов'язання за розрахунками;

Допускається застосування до регулювання надання послуг загальних положеньпро підряд та побутовий підряд, якщо це не суперечить ст. 779-782 ЦК, а також особливостям предмета договору надання послуг.

Крім ДК РФ, що розглядаються нами договори регулюються наступними правовими актами:

Закони «Про захист прав споживачів», «Про сертифікацію продукції та послуг», «Про державне регулюваннязовнішньоторговельної діяльності», «Про приватизацію державного майна», «Про основи приватизації муніципального майна до» та інших.;

Укази Президента РФ «Про організацію оперативного статистичного та інформаційно-аналітичного спостереження за станом торгівлі, ринків товарів та послуг», «Про єдиний економічний простір РРФСР»;

Правила надання готельних послугдо, затверджені постановою Уряди РФ від 15 червня 1994 р.;

Правила надання послуг місцевими телефонними мережами, затверджені постановою Уряду РФ від 24 травня 1994;

Правила надання платних медичних послуг населенню медичними установами, Затверджені постановою Уряду РФ від 13 січня 1996;

Правила побутового обслуговування населення, затверджені ухвалою Уряду РФ від 15 серпня 1997 р.

Поняття та види перевезень. Правове регулювання.

Перевезення(переміщення та вантажу та транспортного засобу)

З огляду на зобов'язання перевезення перевізникзобов'язується доставити вантаж або пасажира до зазначеного пункту призначення, а відправник вантажу, пасажир чи інша особа зобов'язуються сплатити провізну плату

Перевезення поділяється на:

за видами транспорту:(залізничний; внутрішньоводний; морський; автомобільний; повітряний);

в залежності від кількості транспортних організацій, що беруть участь у перевезенні:місцеві (перевезення у місцевому сполученні) у ній бере участь 1 транспортне підприємство; пряма (перевезення двома чи більше транспортними організаціями одним видом транспорту).

Перевезення, що здійснюється по одному транспортному документу (по одній накладній без переоформлення вантажу в дорозі) - пряма; змішане перевезення (участь кількох транспортних організацій, що належать до різним видамтранспорту).

договір транспортної експедиції: відправник-експедитор - транспортна організація

Експедитор входить у фактичні відносини з перевізником(за довіреністю від відправника). Експедитор не несе відповідальності за договором перевезення, а лише за договором. Перед законодавцем стоїть завдання розробки закону про пряме - змішане повідомлення. Цей закон згадується у ст. 788 ЦК.

Договір перевезення опосередковується кількома договорами. На кожному виді транспорту можна виділити й інші види перевезення: залізничний транспорт: (відправний маршрут (залізничний сост. залізничний маршрут, що складається з вантажу 1-го відправника); повагонна відправка (завантажується повністю вагон вантажем першого відправника); дрібна відправка (В 1 вагон завантажуються вантажі різних відправників);

Річковий, автомобільний транспорт, контейнерне відправлення (невелика партія вантажу; здійснюється зі складу відправника вантажу).

Морський: (закордонне сполучення; внутрішнє сполучення (кабатаж: може бути -великий) (пункти відправлення та призначення знаходяться в різних морях; - малий (в! море);

На автомобільному транспорті: (міська (всередині міської межі); приміська (від міської межі в межах 50 км.); міжміські; міжнародні).

Повітряний транспорт(якщо планова посадка здійснюється в іншій державі, навіть якщо пункти відправлення та призначення знаходяться в одній державі). Перевезення поділяються на: пасажирські (без багажу або разом із багажем); вантажні.